用戶登錄
設為首頁 | 加入收藏 | 聯系站長
您現在的位置: 福建法律咨詢網 >> 法律法規 >> 經濟法類 >> 正文
最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋二(2019年2月1日起實施)
法條錄入:admin    責任編輯:admin   點擊數:  更新時間:2019-4-19 0:20:03
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》已于2018年10月29日由最高人民法院審判委員會第1751次會議通過,現予公布,自2019年2月1日起施行。
  最高人民法院
  2018年12月29日
法釋〔2018〕20號
最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛
案件適用法律問題的解釋(二)
(2018年10月29日最高人民法院審判委員會
第1751次會議通過,自2019年2月1日起施行)
  為正確審理建設工程施工合同糾紛案件,依法保護當事人合法權益,維護建筑市場秩序,促進建筑市場健康發展,根據《中華人民共和國民法總則》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規定,結合審判實踐,制定本解釋。
  第一條 招標人和中標人另行簽訂的建設工程施工合同約定的工程范圍、建設工期、工程質量、工程價款等實質性內容,與中標合同不一致,一方當事人請求按照中標合同確定權利義務的,人民法院應予支持。
  招標人和中標人在中標合同之外就明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設單位捐贈財物等另行簽訂合同,變相降低工程價款,一方當事人以該合同背離中標合同實質性內容為由請求確認無效的,人民法院應予支持。
  第二條 當事人以發包人未取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續為由,請求確認建設工程施工合同無效的,人民法院應予支持,但發包人在起訴前取得建設工程規劃許可證等規劃審批手續的除外。
  發包人能夠辦理審批手續而未辦理,并以未辦理審批手續為由請求確認建設工程施工合同無效的,人民法院不予支持。
  第三條 建設工程施工合同無效,一方當事人請求對方賠償損失的,應當就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關系承擔舉證責任。
  損失大小無法確定,一方當事人請求參照合同約定的質量標準、建設工期、工程價款支付時間等內容確定損失大小的,人民法院可以結合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關系等因素作出裁判。
  第四條 缺乏資質的單位或者個人借用有資質的建筑施工企業名義簽訂建設工程施工合同,發包人請求出借方與借用方對建設工程質量不合格等因出借資質造成的損失承擔連帶賠償責任的,人民法院應予支持。
  第五條 當事人對建設工程開工日期有爭議的,人民法院應當分別按照以下情形予以認定:
  (一)開工日期為發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;開工通知發出后,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。
  (二)承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以實際進場施工時間為開工日期。

[1] [2] [3] [4] 下一頁

 
  • 上一條法條:

  • 下一條法條: 沒有了
  • 【字體: 】【發表評論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關閉窗口
    相關文章
    網友評論
      網友評論:(只顯示最新10條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!)
    首席律師        
    楊夏冬律師_律師圖片 

    楊夏冬律師

    地區:福建 福州市
    電話:13859088283
    楊律師電話:13859088283
    點擊免費法律咨詢

    執業證號:13501201110705507
    執業機構:福建元一律師事務所
    咨詢電話:0591-83513335
    E-mail:lawyxd@126.com QQ法律咨詢:75874236
    聯系地址:福州市鼓樓區鼓屏路192號山海大廈四層
    推薦文章        
    今日更新        
    Copyright 1997 - 2015 福建法律咨詢網-福建免費法律咨詢 福州律師在線咨詢 福州律師事務所 福州知名律師 福州律師網 閩ICP備07018791號 All Rights Reserved.
    律師QQ法律咨詢(請先加好友) :在線QQ免費咨詢律師
    地址:福建省福州市鼓樓區鼓屏路192號山海大廈四層福建元一律師事務所 免費法律咨詢熱線:13859088283 郵箱:lawyxd@126.com
    吉祥坊备用网址 西充县| 汉源县| 遂宁市| 肥城市| 长泰县| 方城县| 武穴市| 施甸县| 彰化市| 纳雍县| 合阳县| 连江县| 尼勒克县| 兴城市| 垫江县| 河北省| 娄烦县| 虞城县| 宁城县| 金寨县| 定州市| 景泰县| 新郑市| 青阳县| 安图县| 高邑县| 花垣县| 湘乡市| 庆安县| 朝阳县| 英德市| 任丘市| 高密市| 嘉义县| 安庆市| 徐州市| 襄樊市| 雷山县| 台北市| 高要市| 阿图什市| 洛阳市| 长武县| 兴海县| 蓝田县| 南宫市| 民丰县| 双辽市| 长汀县| 黄骅市| 安塞县| 临湘市| 东乡县| 大姚县| 肇庆市| 临汾市| 高阳县| 眉山市| 新乡县| 平安县| 微博| 寿宁县| 临夏市| 田阳县| 陆良县| 曲水县| 安新县| 镇康县| 茌平县| 冀州市| 尼勒克县| 杭州市| 景洪市| 随州市| 翁源县| 和田市| 旬阳县| 屏山县| 龙门县| 栾川县| 香河县| 凤庆县| 元江| 临沧市| 额尔古纳市| 洪泽县| 贞丰县| 漳浦县| 南召县| 博兴县| 阳新县| 易门县| 开鲁县| 吴川市| 汉川市| 安国市| 吴旗县| 嘉善县| 育儿| 清水县| 轮台县| 容城县| 武隆县| 桦南县| 田东县| 大埔区| 临武县| 灵武市| 恩施市| 绍兴县| 枞阳县| 重庆市| 神木县| 乌兰察布市| 金门县| 乃东县| 全州县| 东宁县| 荃湾区| 西畴县| 静宁县| 民县| 阜平县| 孝昌县| 永吉县| 屏东县| 明光市| 红桥区| 西乌| 波密县| 永丰县| 始兴县| 西城区| 海伦市| 文昌市| 云阳县| 广水市|